Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на озеленение территории 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
г. _________________ «___»________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Договор на озеленение территории
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— устройство газона;
— устройство цветников;
— расстановка малых форм архитектуры.
1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
— уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.
1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.
4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.
4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.
7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды. Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально. Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории. Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы. Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика. Уделить особое внимание следует тому что составляет предмет договора -это то, какие работы следует провести, каков будет их объем и к какому сроку они должны быть закончены. Важно отметить, что никакая конкретизация не будет излишней. Вероятно также, что работы будут вестись длительный срок и по этапам, это тоже можно и нужно отразить в документах. То же касается и привлечения подрядчиком к осуществлению работ, составляющих предмет договора, сторонних лиц — субподрядчиков. Если эта возможность будет сохранена за подрядчиком, рекомендуется обязать его согласовывать с заказчиком такое привлечение.
Надлежаще прописать все эти условия на бумаге будет непростой задачей для человека, не имеющего опыта соответствующей деятельности и имеющего слабое представление о всех нюансах заключения договора подряда. Поэтому, договор на благоустройство территории часто составляется по образцу, скачанному из Интернета. Но здесь всегда следует отдавать себе отчет в рисках, связанных с тем, что соглашение это не прошло обстоятельной юридической проработки, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, защитить свои права может оказаться непростой задачей. То же самое касается договора на услуги благоустройства – на самом деле, отличие его от соглашения о подряде невелико, и практического значения для обывателя, желающего единоразово облагородить территорию земельного участка, иметь не будет. В конце концов, для обывателя важно не то, какой договор на услуги благоустройства территории заключается, а в первую очередь важен качественный результат и защита прав в случае того, если результат не качественный.
С этим шаблоном часто используют:
- Договор подряда
- Договор на изготовление чертежей
- Договор на изготовление лестницы
- Договор на изготовление дверей
- Договор на изготовление кованных изделий
- Договор на изготовление кухни
Популярные документы и процедуры:
- Форма брачного договора
- Образец договора банковской гарантии
- Стороны договора мены
- Образец заполнения формы Р21001
- Скачать заявление на загранпаспорт
- Согласие на предоставление персональных данных
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организацийПреимущества при осуществлении закупок субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациямЕдиные требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.
г. _________________ «___»________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— устройство газона;
— устройство цветников;
— расстановка малых форм архитектуры.
1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
— уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.
1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.
4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.
4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Сервис формирует для вас персональный налоговый календарь. Учитывает форму собственности, наличие сотрудников и систему налогообложения. Вам не нужно держать все в голове и искать среди всего списка налоговых дат свои. «Моё дело» напомнит об отчетных датах по смс.
Пользователи сервиса «Моё дело» получают консультационную поддержку по бухгалтерским и налоговым вопросам. В любой момент задайте экспертам вопрос по своей деятельности.
Как получить консультацию?
Эксперты консультируют в письменном виде через личный кабинет.
Обратиться в службу консалтинга может любой пользователь с оплаченным доступом к сервису.
Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, напишите его в разделе «Консультация бухгалтера». Чем подробнее вы сформулируете вопрос, тем точнее будет полученная консультация.
По каким вопросам можно проконсультироваться?
Вы можете задать любой налоговый или бухгалтерский вопрос по вашей деятельности.
В частности, получить консультацию можно по следующим темам:
- Бухгалтерский учет малого бизнеса
- Расчет налогов по УСН, ЕНВД, ПСН
- Ведение налогового учета
- Составление отчетности
- Кадровый учет и расчет зарплаты
- Порядок документооборота
Консультации пользователям предоставляются ведущими экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, имеющими 10-летний опыт.
Сколько вопросов можно задать?
Количество вопросов не ограничено.
При необходимости можно задать уточняющие вопросы, чтобы до конца разобраться в ситуации.
Ответ на свой вопрос вы получите в течение суток.
Не узнает ли налоговая о моих вопросах?
Вы можете быть уверены, что ваша информация не попадет в чужие руки.
Мы гарантируем полную конфиденциальность. Данные пользователя, заданные им вопросы и полученные ответы никогда не будут переданы третьим лицам, в том числе и контролирующим органам.
Сервис «Моё дело» обменивается данными с ведущими российскими банками. Достаточно подключить интеграцию.
Обмен электронными документами с банком полностью автоматизирован. Вы сможете получать банковские выписки и отправлять платежные поручения на оплату прямо из личного кабинета.
Чем полезна интеграция?
С подключенной интеграцией вы сможете проводить платежи в считанные минуты.
Вы можете создать платежное поручение на тот или иной платеж в сервисе в удобном и привычном интерфейсе, а затем просто загрузить готовую платежку в личный кабинет банка в один клик. Останется только подтвердить платеж (как правило, кодом, полученным по смс) и готово.
Также интеграция позволяет загружать из банка выписки о ваших операциях по счету. Вам больше не нужно каждый день посещать банк. Весь документооборот с ним будет проходить по электронным каналам связи.
Отслеживать актуальный остаток денег на расчетном счете банка вы можете в режиме онлайн прямо с мобильного телефона.
Как интеграция облегчит ведение учета?
Интеграция позволяет загружать выписки операций по расчетному счету в банке непосредственно в систему учета. Чтобы выписка загрузилась, нужно просто нажать на активную ссылку.
На основании загруженной выписки, в учете будут отражены операции по поступлениям и платежам. Эти операции автоматически сформируют в учете необходимые бухгалтерские проводки.
После загрузки банковских выписок отраженная в них информация по движению денег попадет во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность. Вам не придется отражать доходы и расходы вручную.
В сервисе «Моё дело» реализован полноценный кадровый учет, а также расчет зарплаты и формирование отчетности по сотрудникам.
Учет кадров
Вы сможете вести учет по каждому сотруднику: штатному и внештатному.
В сервисе в автоматическом режиме можно сформировать:
- Трудовые договоры
- Приказы о приеме или увольнении
- Приказы о предоставлении отпусков
- Личные карточки сотрудников
Расчет зарплаты
В сервисе предусмотрен расчет любых зарплатных начислений и реализован зарплатный проект со «Сбербанком» и «Альфа-Банком».
Вы сможете рассчитать зарплату сотрудника при любом графике его работы.
Помимо зарплаты сервис выполнит расчет:
- Больничных
- Отпускных
- Премий
- Командировочных
Если сотрудник претендует на налоговые вычеты по НДФЛ, укажите это в данных на сотрудника, и расчет налога с зарплаты будет выполнен с учетом вычетов.
На основании сведений о начислениях работникам, в сервисе автоматически можно сформировать справки о зарплате для назначения социальных пособий.
Налоговый календарь сервиса заблаговременно напомнит о датах выплаты зарплаты и налогов с нее.
Отчетность по сотрудникам
Учет зарплаты и кадров в сервисе позволяет в автоматическом режиме рассчитать все зарплатные налоги и сформировать отчетность:
- Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
- Отчетность по формам РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж, 4-ФСС
Сроки сдачи каждого отчета отображаются в Налоговом календаре.
Перейдя по ссылке соответствующего отчета, вы без труда сможете пошагово сформировать его. А если подключить электронную подпись, отправить отчет можно, не выходя из дома.
Шаблоны наших договоров и образцы технических заданий
Платите зарплату сотрудникам через банк по реестрам? Мы упрощаем выплату зарплаты: встречайте зарплатный проект со «Сбербанком» и «Альфа-Банком».
Больше не нужно начислять зарплату отдельно каждому сотруднику. Просто внесите общую сумму выплаты и выберите сотрудников, а сервис автоматически распределит суммы и начислит зарплаты. У сотрудников должны быть карты «Альфа-банка» или «Сбербанка».
Мы не останавливаемся на достигнутом: список банков и уровень автоматизации данной доработки будут расти так же быстро, как курс доллара!
Сервис сам рассчитает налоги и взносы к оплате с учетом изменений законодательства.
Вероятность ошибок по человеческому фактору исключена, поскольку расчет автоматизирован. Благодаря этому можно не опасаться штрафов и пени.
Расчет налогов
Сервис рассчитывает:
- Авансовые платежи по УСН и налог за год
- Ежеквартальные платежи по ЕНВД
- Платежи по патенту
- Суммы торгового сбора
- Налог на прибыль
- Налог на добавленную стоимость
Любой платеж рассчитывается в специальном мастере. Вы пошагово увидите, как рассчитан ваш налог.
Расчет взносов
Сервис рассчитывает:
- Фиксированные платежи ИП
- Дополнительный взнос предпринимателя
- Взносы в фонды с зарплаты сотрудников
Фиксированные взносы ИП рассчитываются с учетом даты регистрации. Вам не придется переплачивать их за неполный год работы. При расчете взносов по сотрудникам в сервисе учитывается регрессия – уменьшение ставок взносов при достижении начисленной зарплаты пороговых значений.
Дополнительные возможности
В сервисе формируется платежный документ. ООО могут сформировать платежное поручение.
Для ИП предусмотрено больше вариантов. Они могут сформировать платежку для банка или квитанцию для оплаты налога наличными. Кроме того, оплатить налог ИП смогут банковской картой или электронными деньгами прямо из личного кабинета.
Платежное поручение на оплату налога можно выгрузить прямо в ваш интернет-банк. «Моё дело» автоматически обменивается данными с ведущими банками. Вам останется лишь подтвердить платеж, и налог оплачен.
Мы знаем, как важно не переплачивать, поэтому сервис предложит безопасные способы снижения налогов. Учтет вашу систему налогообложения и форму собственности бизнеса. Каждый способ — законный и не вызовет претензий у налоговой.
-
29 декабря 2020, 12:35
Похититель кизильника в центре Челябинска оказался директором фирмы. Ему грозит до 5 лет колонии
-
22 декабря 2020, 16:52
В Челябинске ужесточили правила сноса и высадки деревьев
-
19 ноября 2020, 06:00
11 скверов и набережная-призрак: показываем, на что власти Челябинска потратили более полумиллиарда рублей
-
17 августа 2020, 12:10
Центральную улицу района в Челябинске благоустроят по примеру проспекта Ленина
Договор на благоустройство территории
- Тендеры на ожерелья
- Тендеры на озонаторы
- Тендеры на ОЗУ
- Тендеры на пайку
- Тендеры на водонабухающие пакеры
- Тендеры на пакеры
На этой странице вы можете найти тендеры на озеленение: запросы цен и предложений, аукционы и конкурсы крупнейших заказчиков России.
Торговая площадка B2B-Center приглашает принять в них участие поставщиков, которые могут обеспечить мелкий, средний и крупный опт.
Участие в тендере на озеленение – это реальный шанс получить новый заказ на ваши услуги или организовать поставки продукции оптом.
Здесь собраны как коммерческие закупки, так и торги государственных компаний, работающих по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Для того, чтобы принять участие в тендерах на озеленение, зарегистрируйтесь на B2B-Center и выберите один из тарифов.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по озеленению __________________ (далее – работы), по адресу: _________________. При выполнении работ Исполнитель обязуется использовать _______________ (далее – продукция). Продукцию, необходимую для выполнения работ, предоставляет Исполнитель.
1.2. Заказчик обязуется принять качественно и надлежащим образом выполненную работу Исполнителя и своевременно оплатить ее в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работу своевременно, качественно и надлежащим образом.
2.1.2. Выполнить работу в период с даты заключения настоящего Договора по «__» ________ 20__ г.
2.1.3. Выполнять работы в _______________ дни, в ____________ время.
2.1.4. Предоставить Заказчику список работников Исполнителя, которые непосредственно будут выполнять работы на территории Заказчика, заверенный подписью и печатью Исполнителя.
Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством
Тендеры на благоустройство и озеленение
› дата и место подписания _________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик», с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Вариант.
_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке проекта ландшафтного дизайна следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — проект, объекты) (Приложение N 1), реализовать ее в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — предоставить Подрядчику исходные данные для разработки проекта; — предоставить Подрядчику воду и энергию (вариант: сырье и материалы); — обеспечить беспрепятственный доступ работников техники и оборудования Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о ___ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) ___ 1.2.1.
Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами.
Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды. Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально. Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.
ДОГОВОР ПОДРЯДАна выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по благоустройству и озеленению территории(далее по тексту – работы)на объекте, расположенном по адресу:г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ на выполнение работы по разработке проекта ландшафта участка г.
Москва «___» __________ 201___г. Индивидуальный предприниматель ___________________________________________, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и __________________________________________________, место прописки: __________________ _________________________________, паспорт: ________________ выдан ______________________ ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по разработке проекта ландшафта участка _________________________, общей площадью ____________ (______) кв.м.
(далее – «Проект»), в соответствии с требованиями технического задания на проектирование (Приложение № 1), а Заказчик принять работу и оплатить ее. 1.2. Состав Проекта определен в Приложении № 2. 1.3. Вся работа в рамках настоящего Договора выполняются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, соответствующими ГОСТами, СНИПами и другими регламентирующими документами.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена работы по настоящему Договору составляет ______________________________ (____________) рублей.
2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в размере 30%, в сумме ____________________________________________
Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
3.1.
Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.
5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год.
Количество продлений не ограничено.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложениях к настоящему договору.
4.2.
АГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
г.____________ «___» ___________ г.
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и Аудиторская организация ООО «Форос Аудит», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Васильевой Е.В., действующая на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.
Оплата за оказанные услуги, Заказчиком осуществляется в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным месяцем производит оплату на основании выставленного Исполнителем счета, счет-фактура и акта выполненных работ, подписанного сторонами настоящего Договора.
3.7. Оплата считается осуществленной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Исполнитель направляет Заказчику ежеквартальный акт сверки взаимных расчетов, по настоящему Договору подписанный главным бухгалтером и скрепленный печатью Исполнителя для дальнейшего оформления Заказчиком.
4.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
4.1.
Доставка Заказчику саженцев сосны корейской (кедр) высотой 2 метра производятся силами и средствами Исполнителя на Объект по адресу .
4.2.
Расчет между Заказчиком и Исполнителем за фактически оказанные по настоящему Договору Услуги осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней даты выставления Исполнителем счета–фактуры, подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг и акта сверки, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3. Срок оказания и приемки Услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком Исполнителю заявки на оказание услуг.
3.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, установленном действующими нормами и правилами в Республики Казахстан.
3.3.
Услуги считаются оказанными после выполнения Исполнителем обязательств в соответствие с условиями настоящего Договора и подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг.
4. Права и обязанности Сторон
4 .1. Заказчик обязан:
4.1.1. предоставить Исполнителю площадку для оказания Услуг по настоящему Договору;
4.1.1. по завершении оказания Исполнителем Услуг подписать акт оказанных услуг;
4.1.3. произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. вносить изменения в объем оказываемых Услуг в пределах стоимости Услуг по настоящему Договору, с обязательным письменным извещением Исполнителя;
4.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пунктах 5.3 и 6.5 настоящего Договора.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1.
При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014г. и вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Настоящий договор не пролонгируется.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения настоящего Договора являются неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются Сторонами в письменной форме, вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.
6.2.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.
Охрана зеленой растительности в городах и правовой режим городов
ДОГОВОР ПОДРЯДАна выполнение работ по благоустройству и озеленению территории04.03.2015 № 72г.
Москва Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по благоустройству и озеленению территории(далее по тексту – работы)на объекте, расположенном по адресу:г.
г.________________ «___» ____________ ____ г. (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.
), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ____________, ____________, ____________ (далее — «объекты»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят:
22.12.2019 Создание озелененной территории – обязательная норма современного градостроения. Одним из наиболее распространенных вариантов является проектирование скверов, которые по-особенному актуальны для тех районов города, в которых отсутствуют парки.
Или если нет возможности их создать из-за того, что выбранное место является историческим центром города или противоречит инженерным нормам.
г. Москва ____ _______________ 20 года
ООО «Иванов», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Петров П.П., в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
- Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по благоустройству и обслуживанию территории на объекте Заказчика, находящегося по адресу: 111111, Российская Федерация, Московская область, Энский район, село Энское, улица Энская, 1 (далее — Объект), в соответствии с Планом территории (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.
1.2. Перечень услуг по благоустройству территории предусматривается в Сервис-плане по благоустройству территории (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.3. Услуги по благоустройству территории оказываются в объеме, указанном в Заявках Заказчика (форма — Приложение № 3 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по благоустройству территории (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1.4. Услуги по обслуживанию территории оказываются в объеме, указанном в Сервис-плане по обслуживанию территории (Приложение № 5 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по обслуживанию территории (Приложение № 6 к настоящему Договору).
1.5. Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:
1.5.1. благоустройство территории – в течение срока, предусмотренного в Заявке,
1.5.2. услуги по обслуживанию газонов – ежемесячно в летний период; а также в весенний и осенний периоды – в отсутствие снежного покрова.
1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.
- Стоимость услуг
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:
2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);
2.1.2. стоимость обслуживания территории составляет _____ рублей, в т.ч. НДС – 18% в месяц, согласно Расчету (Приложение № 6 к настоящему Договору).
2.2. В случае оказания услуг по обслуживанию территории неполный месяц, стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству рабочих дней оказания услуг.
2.3. При увеличении объема обслуживаемых площадей, стоимость услуг по обслуживанию территории может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в письменной форме в виде двух идентичных экземпляров.
- Порядок и условия расчетов
3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком в рублях, безналичной форме. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Расчет за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
- Обязанности сторон
- 👉 Цена на декларацию озеленение территорий от 7000 рублей
Список деклараций по вашему запросу
| Номер декларации | Продукция | Производитель | Действует до | Код ТН ВЭД | |
|---|---|---|---|---|---|
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2021 год
Есть ряд основных положений и требований, прописанных в СНиП по благоустройству.
Благоустройство придомовой территории должно повышать эстетические и эксплуатационные качества участка. Его дизайн должен повторять архитектурное оформление жилого квартала, которое обозначено в генплане.
[2]
Все элементы благоустройства должны быть выполнены согласно требованиям нормативов ДБН 360–92, представленных в таблице:
| Площадки | Размер на 1 чел – м2 | Расстояние до окон – м |
|---|
Расстояние от фасада до спортивной площадки определяется в зависимости от уровня шума, от мусорных баков и до всех площадок придомовой территории должно быть не менее 25 метров.
При проведении мероприятий по облагораживанию площадок возле дома следует учитывать особенности местности, рельеф и архитектурное решение здания.
Эта программа будет проведена одновременно с капремонтом коммуникаций и жилья. На благоустройство решено потратить 70% от выделенной суммы.
Для участия в этой программе жители должны провести общее собрание, на котором составляется перечень работ по благоустройству дворовой территории.
Затем выбирается ответственный человек, который составит и подаст в госорган соответствующее ходатайство. При этом жильцы должны принять решение и выбрать человека, который будет следить за порядком во дворе после его облагораживания.
Общественная комиссия рассматривает заявки, из которых выбирает самые необычные проекты и воплощает их в жизнь путем выделения средств.
В рамках благоустройства жилых, придомовых, дворовых территорий обязательно выполняется посадка декоративных растений, создание газонов, живых изгородей и других элементов озеленения. Их располагают с учетом размещения капитальных зданий, сооружений, строений, функциональных зон. Растения должны защищать от шума, ветра, пыли, но не мешать аэрации, воздухообмену. Они могут использоваться как одно из средств зонирования.
Для отдельных объектов или участков в составе дворовых территорий существуют специальные требования к озеленению.
Придомовые полосы. Их формируют из невысоких деревьев или кустарников. Растения сажают небольшими группами. Чтобы посадки не затеняли окна первого этажа, деревья размещают на расстоянии не меньше 5 м от дома, кустарники — в 1,5 м или больше. Ширина придомовых полос — 3,5-8 м (вместе с газоном, цветущими растениями и т.п.). В их пределах выделяют небольшие модульные участки для создания цветников. Декоративные однолетники, многолетники, кустарники распределяют по времени цветения. Возможно использование вьющихся растений в оформлении фасада для перехода между территорией и домом.
Детские площадки. Если они граничат с проездами, по периметру формируют полосы озеленения шириной от 3 м. Растения для них подбирают так, чтобы сохранить хорошую освещенность, защитить их от ветра, пыли, частично затенить. Лучше сажать группы невысоких кустов или деревьев. Если нужно выполнить затенение, вдоль южной или юго-западной границы игровой зоны размещают деревья. Кроны — ажурные или плотные, их можно комбинировать. Детскую площадку зонируют, выделяя участки, разные по функциональности, назначению. Для этого лучше выбирать растения местных видов — им не нужен специальный уход. В таком озеленении нельзя использовать кустарники, ветви которых расположены низко, имеют яркую окраску, виды с шипами, ядовитыми плодами, обильным плодоношением. Чтобы растения меньше повреждались, вокруг зеленых зон можно устанавливать скамейки, уличную мебель, невысокие опорные стенки, легкие ограждения. Лучше использовать насыпные бровки высотой 20-30 см.
Планируя озеленение на детских площадках, учитывают показатели альбедо, площади затенения, потока суммарной радиации, ее пропускания кронами (указаны в табл. 5).
Альбедо оценивает отражательную способность поверхности. Этот коэффициент рассчитывают для дорожных покрытий, фасадов, материалов. Это — отношение между отраженной и поступающей солнечной энергией. Альбедо в порядке возрастания:
- каменные торцы, щебень, булыжник — 3%;
- асфальт — 4%;
- почва — 4,5%;
- кровельный металл — 6%;
- штукатурка — 8%;
- бетон — 8,5%;
- фанера, красный кирпич — 10%;
- серый гранит — 11,5%;
- кроны деревьев — 12%;
- цемент — 13,5%;
- светлый песок — 14,5%;
- белый мрамор — 16%.
| Виды растений | Суммарная радиация, кал/см 2 /мин | |
| под кронами | На открытом месте | |
| Биота восточная | 0,08 | 1,17 |
| Дуб черешчатый | 0,09 | 1,18 |
| Конский каштан | 0,6 | 1,3 |
| Клен остролистный | 0,07 | 1,21 |
| Ясень зелёный | 0,9 | 1,28 |
| Наименование видов | Радиация | ||
| Альбедо % | пропускаемая от полученной | ||
| Береза повислая | 6,5 | 55,5 | 38 |
| Боярышник сибирский | 1 | 62 | 37 |
| Дуб летний | 8,5 | 41 | 50,5 |
| Конский каштан | 10 | 38,5 | 51,5 |
| Клен остролистный | 6 | 44 | 50 |
| Липа крупнолистная Ольха черная |
5 5 |
72 58 |
23 37 |
| Сирень венгерская Тополь бальзамический |
5 5,5 |
63 56 |
32 39,5 |
| Черемуха обыкновенная Яблоня сибирская |
2 10 |
78,5 36,5 |
19,5 53,5 |
Игровые, спортивные площадки. По их периметру устанавливают высокие сетчатые ограждения. Активные, подвижные игры могут быть шумными, поэтому при озеленении вдоль заборов с внешней стороны сажают вьющиеся растения. Чтобы обеспечить ветрозащиту, вдоль границ площадки размещают деревья или кустарники, располагая их рядами или вытянутыми группами. Их располагают на расстоянии в 2 м от ограждения или больше. Это важно, чтобы ветви не нависали над игровым полем. Деревья сажают на выделенной под озеленение полосе, ширина которой составляет не меньше 3 м. Она проходит вдоль границ площадки. На ней можно сажать высокие кусты. Нежелательно выбирать сорта или виды с блестящей листвой, обильным плодоношением, летящими семенами, ранним сбросом листьев.
Озеленение выполняют так, чтобы пространство у дома было безопасным и удобным для всех жителей. Его используют для отдыха, физической активности, занятий спортом и т.п. Оно должно быть красиво оформленным.
При озеленении открытые участки (газоны, площадки, цветники) сочетают с зелеными бордюрами, рядами высоких растений, живыми изгородями. Это помогает улучшить микроклимат, оптимизировать солнечную освещенность и аэрацию.
При озеленении могут использоваться компактные приподнятые площадки. Возможно устройство небольших холмов, террас, откосов, закрепленных почвопокровными растениями, кустами, невысокими деревьями.
Чтобы не нарушать движение воздушных потоков, крупные растения не сажают слишком плотно. Лучше, если группы из них будут чередоваться с открытыми лужайками, а в живых изгородях или рядах деревьев будут предусмотрены разрывы. Это поможет снизить загазованность, исключить застой воздуха и скопление неприятных запахов.