Договор на поставку запасных частей к автотрансорту 2021 года

• Гражданские споры
  • Сделки
• Наследственные споры
• Трудовые споры
• Жилищные споры
• Семейные споры
  • Брак
  • Алименты
  • Дети

• Особое производство
• Судебный приказ

• Восстановление срока
• Судебные расходы
• Ходатайства в ходе исполнения
• Ходатайства по экспертизам

Стандартный договор на поставку запчастей на условиях 100% предоплаты. Заключается с организациями, ранее не работавшими с нашей компанией. Форма оплаты – безналичный расчет. Допускается оплата наличными деньгами в пределах установленных лимитов. Новые заявки на поставку принимаются к рассмотрению только при условии отсутствия просрочек оплаты ранее поставленного товара.

Допускается отпуск товара организации, осуществившей предоплату, на основании счета без заключения договора. При этом в случае превышения суммы отпуска над суммой оплаты в обязательном порядке должен быть заключен договор.

Заключается с постоянными клиентами, осуществляющими регулярные закупки запчастей. Оплата товара производится покупателем в следующей форме: предоплата в течение 3-х банковских дней на основании счета, выставленного продавцом, и конечная оплата в срок не позднее указанных в договоре календарных дней от даты отгрузки товара. Покупатель оплачивает товар безналичным платежом. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет продавца. Допускается оплата наличными деньгами в пределах установленных лимитов. Новые заявки на поставку товара принимаются продавцом только при условии отсутствия задержек оплаты ранее поставленного товара.

Заключается с постоянными клиентами, осуществляющими регулярные закупки автозапчастей. Оплата товара производится по факту поставки товара не позднее срока, указанного в договоре. Допускается полная или частичная предоплата. Форма оплаты – безналичный расчет. Допускается оплата наличными деньгами в пределах установленных лимитов. Новые заявки на поставку принимаются к рассмотрению только при условии отсутствия просрочек оплаты ранее поставленного товара.

Поставка запасных частей к автотранспорту в 2021 году

• Все изменения в законодательстве из-за коронавируса
• Антикризисные меры: как сохранить бизнес в период COVID-19
• Запреты и ограничения из-за эпидемии
• Все изменения по проверкам организаций
• Как организовать удаленную и офисную работу во время коронавируса
• Переносы сроков по налогам и сборам
• Как снизить страховые взносы до 15%
• Налоговые каникулы и другие меры поддержки организаций
• Получите доступ на 2 дня ко всем материалам К+

ДОГОВОР № _______/P

Общество с ограниченной ответственностью «Амур Машинери энд Сервисес» (сокращенное наименование – ООО «Амур Машинери»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Крупского Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется осуществлять продажу запасных частей, расходных материалов и другой продукции (далее именуемое «Товар») производства компании «Катерпиллар» или иного производителя Покупателю на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар.
1.2. На каждую партию заказываемого Покупателем Товара Покупатель оформляет Заявку (письменное, устное сообщение, переданное Продавцу посредством телефона, факса, электронной почты или нарочным), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В заявке определяется наименование, количество и каталожный номер Товара. На основании заявки Покупателя Продавец подготавливает счет на оплату Товара и передает его Покупателю. Оплата Покупателем счета означает согласие Покупателя с условиями продажи Товара по настоящему договору.
На отдельные партии Товара стороны могут оформить Спецификации (приложения к данному Договору), подписываемыми обеими сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора. В Спецификациях указывается наименование, цена и количество единиц конкретной партии Товара, адрес места передачи Товара Покупателю.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется в соответствии с ценами, действующими на предприятии Продавца в день размещения Заявки, и устанавливается сторонами в Спецификации (при ее составлении) и в счете на оплату. Счет на оплату действителен в течение трех банковских дней с указанной в нем даты.
Цена Товара включает в себя: стоимость Товара, упаковки, затраты по оформлению необходимой документации, таможенному оформлению, хранению Товара на складе Продавца, НДС, транспортные расходы по доставке Товара в адрес места передачи Товара, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора Продавцом.
Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в случае неоплаты счета в течение трех банковских дней.
Если цена Товара определяется сторонами в долларах США, оплата производится в российских рублях по курсу доллара США, установленному Центральным Банком РФ на день платежа (день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).
2.2. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Порядок оплаты: Покупатель оплачивает 100% цены Товара в предварительном порядке, на основании счета Продавца.
2.4. В случае увеличения курса доллара США, установленного ЦБ РФ, более чем на 5 % (Пять процентов) за период с даты выставления счета до даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, Продавец вправе проиндексировать стоимость Товара на коэффициент роста курса доллара США и выставить Покупателю соответствующий счет на доплату. Такая доплата должна быть произведена в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Покупателем счета на доплату.
2.5. К денежным обязательствам Сторон, возникающим из настоящего договора не подлежит применению пункт 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (кредитор по денежному обязательству имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
3.1.1. В срок не позднее 90 (Девяноста) календарных дней со дня зачисления денежных средств, перечисленных в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Продавца, приготовить Товар к передаче Покупателю в месте передачи, указанному в счете на оплату или в спецификации. Срок подготовки к передаче Товара, находящегося на удаленных складах и/или изготавливаемого специально по заказу Покупателя, оговаривается Сторонами отдельно, и указывается в счете на оплату или Спецификации.
3.1.2. Известить Покупателя (в том числе по факсу, электронной почте, иным способом) о готовности передать Товар в согласованном Сторонами месте передачи.
3.1.3. Передать Товар представителю Покупателя на основании надлежаще оформленных документов (доверенности на получение Товара, накладной ТОРГ-12, счета-фактуры) при условии оплаты Покупателем Товара в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2.2. Получить Товар в согласованном Сторонами месте передачи.
3.2.3. При получении Товара провести его приемку по качеству и комплектности — в соответствии с техническими характеристиками производителя, по количеству – согласно документам на реализацию. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. В случае обнаружения недостатков Товара Покупатель обязан направить Продавцу соответствующее уведомление в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их обнаружения.

Закупка запасных частей по 44-ФЗ немного отличается от закупок обычных товаров, работ или услуг. Запчасть — это деталь, которая представляет собой составную часть более крупного изделия. Также данную деталь можно заменить, тем самым произведя ремонт.

Зачастую у заказчика возникает необходимость приобретения именно оригиналов. Такие торги возможны при условии, что это обоснованно. К технике, которой необходимы данные материалы, обычно имеется техническая документация производителя, в которой производитель рекомендует использование именно оригинальных деталей, дабы использование сторонних материалов не привело к поломке техники.

Заказчику не всегда известно о необходимости и количестве необходимых деталей. Согласно ст. 42 закона № 44-ФЗ, в случаях, когда невозможно определить точный объем, необходимо указать в закупочной документации НМЦК контракта, а также НМЦК каждого товара. Исходя из практики, заказчики закупают все детали либо те, что подлежат замене наиболее часто.

Данные выводы нашли свое подтверждение в письме Письме Минфина № 24-02-07/79982 от 01.12.2017.

Образцы договоров поставки и оказания услуг с НДС и без НДС

У нас также есть подробные инструкции, как правильно закупать:

1. Продовольствие для жизнеобеспечения граждан.
2. Продукты питания.
3. НИОКР.
4. Вывоз мусора.
5. Лекарственные средства.
6. Мебель.
7. Недвижимость.
8. Электроэнергию.
9. ОСАГО.
10. Результаты интеллектуальной деятельности.
11. Расходные материалы.
12. Коммунальные услуги.
13. Бумагу.
14. В аварийных ситуациях.
15. Иностранным поставщикам.

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства

Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

Номер извещения

32009568114

Уникальный номер закупки

Поставка запасных частей к автотранспорту на 2021 год

«Позиция 1»

«Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств»

Кол-во: 1.00000

В приложении к договору в обязательном порядке идет Спецификация, в которой в точности прописан полный перечень товаров и их объемы. Покупатель должен принять партию, проверить ее соответствие. Качество поставляемых нефтепродуктов определяет представитель Покупателя методом отбора проб. При возникновении несоответствия, обязательно стоит уведомить Поставщика.

Договор вступает в силу с того момента, как обе стороны проставили свои подписи и печати. Данный документ может быть расторгнут:

• в одностороннем порядке;
• по согласованию сторон.

Если обе стороны довольны сотрудничеством, то договор автоматически продлевается и действует на тех же условиях, что и ранее.

Заключение контракта (договора) поставки автозапчастей осуществляется государственными (муниципальными) учреждениями в соответствии с законодательством РФ о закупках, а именно:

1) казенными учреждениями согласно положениям Федерального закона № 44-ФЗ[1];

2) автономными учреждениями на основании норм Федерального закона № 223-ФЗ[2];

3) бюджетными учреждениями при закупке автозапчастей:

• за счет средств субсидий в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;
• за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, – Федеральным законом № 223-ФЗ (при наличии положения о закупке, принятого и размещенного до начала текущего года в единой информационной системе).

Если закупка запасных частей к транспорту производится в рамках норм Федерального закона № 44-ФЗ, то учреждение вправе использовать:

• неконкурентные способы размещения заказа (заключение контракта с единственным поставщиком);
• конкурентные способы размещения заказа (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений).

В случае, когда объем закупаемых автозапчастей невелик, заключается контракт с единственным поставщиком.

При заключении контракта с единственным поставщиком должны выполняться требования, установленные ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Напомним, что согласно пп. 5 п. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждения культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иные учреждения (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) могут осуществить закупку автозапчастей на сумму, не превышающую 400 000 руб., у единственного поставщика. При этом должно соблюдаться следующее условие: совокупный годовой объем таких закупок не должен превышать 50 % размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика и составлять не более 20 млн руб.

Кроме того, согласно пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение вправе заключить контракт поставки автозапчастей с единственным поставщиком на сумму в пределах 100 тыс. руб., если годовой объем таких закупок не превышает 2 млн руб. или 5 % совокупного годового объема закупок заказчика и составляет не более 50 млн руб.

В случае, когда закупка автозапчастей производится в большом объеме, контракт заключается с использованием конкурентных способов размещения заказа.

По общему правилу контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт (ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ). Исключение составляют случаи, в которых в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. К таким случаям, например, относятся закупки у единственного поставщика в соответствии с пп. 4, 5 п. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Извещение об осуществлении закупки, помимо информации, указанной в ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, должно содержать краткое изложение условий контракта, а именно наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования.

Согласно п. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки, в случае если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Принятие к учету запчастей, приобретенных за плату. Запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в транспортных средствах, независимо от их стоимости и срока службы, учитываются в составе материальных запасов на счете 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» (п. 99, 118 Инструкции № 157н[3]).

Запасные части, приобретенные за плату, принимаются к учету по их фактической стоимости (п. 100 Инструкции № 157н). Перечень расходов, которые могут учитываться при формировании такой стоимости, приведен в п. 102 Инструкции № 157н.

В фактическую стоимость запасных частей не включается сумма общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда расходы непосредственно связаны с их приобретением (п. 105 Инструкции № 157н).

Для учета операций, связанных с приобретением запасных частей, в сумме затрат, формирующих фактическую стоимость, используется счет 0 106 34 000 «Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» (п. 127 Инструкции № 157н).

В соответствии с Указаниями № 65н[4] расходы на приобретение запасных частей осуществляются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и относятся на статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

Автозапчасти могут приобретаться как в рамках заключенного контракта (договора) с поставщиком (по безналичному расчету), так и через подотчетное лицо (за наличный расчет). Принятие к учету автозапчастей осуществляется на основании отгрузочных документов поставщика либо авансового отчета с приложением к нему оправдательных документов и приходного ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). Операции по приобретенным запасным частям отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете следующими корреспонденциями счетов:

* Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н.

** Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.

*** Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н.

Бюджетное учреждение культуры в рамках заключенного договора с поставщиком приобрело за счет средств субсидии на выполнение государственного задания запчасти для ремонта и замены изношенных частей в автомобиле на общую сумму 14 000 руб., из них:

Договор поставки запчастей образец бланк

3.1.1.

В течение рабочих дней с момента получения рассмотреть заявку и уведомить о результатах рассмотрения . По итогам рассмотрения Стороны подписывают акт согласования характеристик .

3.1.2.

Подобрать и приобрести юридически чистый и без аварийной истории, отвечающий требованиям , которые оговорены в акте согласования характеристик , в технически в исправном и годном к эксплуатации состоянии с учетом его нормального износа, при отсутствии несогласованных Сторонами внешних и внутренних повреждений.

3.1.3.

Предоставить , свободный от прав и притязаний третьих лиц, не являющийся предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны законодательства как иностранных государств, так и Российской Федерации.

5.1.

Цена Договора включает в себя:

— стоимость услуг ,

— цену приобретения в ,

— расходы на доставку на территорию РФ в г. ,

— оплату всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для перевозки и выпуска в свободное обращение на территории РФ.

5.2.

Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

— предварительная оплата в срок до в сумме () руб., в т.ч. НДС % в сумме () руб.;

— окончательный расчет в течение банковских дней со дня получения в соответствии с условиями Договора в сумме () руб., в т.ч. НДС % в сумме () руб.

5.3.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.

6.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

6.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

6.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

6.4.1.

В случае передачи с нарушением срока, установленного п. 4.1 Договора, выплачивает пени из расчета процентов от цены Договора за каждый день просрочки, но не более процентов, до момента полного исполнения обязательства.

6.4.2.

В случае нарушения сроков устранения недостатков предусмотренных п. 3.1.9 Договора, обязуется выплатить пени из расчета процентов от цены Договора за каждый день просрочки, но не более процентов, за период со дня получения требования об устранении недостатков до дня их устранения.

6.4.3.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п. 3.1.3 Договора, приведшее к изъятию у третьими лицами, кроме компенсации убытков , предусмотренной п. 3.1.4 Договора, обязуется выплатить штраф в размере рублей.

6.5.1.

В случае несвоевременной оплаты цены Договора обязуется выплатить пени из расчета процентов от цены Договора за каждый день просрочки, но не более процентов, до момента полного исполнения обязательства.

7.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

7.3.

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

7.3.1.

Если обязательства по Договору выполнены надлежащим образом, и при этом отказался от исполнения Договора по причинам, не зависящим от .

7.4.

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

Если в срок, предусмотренный п. 4.1 Договора, оказался не способным предложить соответствующий условиям Договора.

7.4.1.

Если не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства, установленные п. 3.1 Договора.

8.

8.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

8.2.

Допускается направление Сторонами претензионных писем различными способами: . Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 8.3 Договора.

8.3.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9.

Договор поставки запчастей для автомобилей образец бланк (бланк, образец — 2020)

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10.

__________ г.Москва

ООО «Авто-Альянс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Брешина А.С., действующего на основании устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) и нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. 1.1.Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю запасные части, номерные агрегаты и аксессуары для автомобилей, именуемые в дальнейшем Товар, согласно заявкам Покупателя.
   2. 1.2.Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по ценам, указанным в счетах Поставщика, в сроки, оговоренные в Договоре.
   3. 1.3.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
   1. 2.1.Покупатель направляет Поставщику посредством телефонной, факсимильной, электронной и иных современных технических средств связи заявку на Товар. Поставщик имеет право корректировать заявки с последующим уведомлением Покупателя.
   2. 2.2.Передача (отгрузка) Товара осуществляется на основании накладных в течение пяти рабочих дней с момента оплаты Покупателем стоимости Товара.
   3. 2.3.Получателем Товара является Покупатель или иное указанное им лицо.
   4. 2.4.Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара в момент его отгрузки со своего склада (дата накладной), а в случае доставки Товара с привлечением третьих лиц – в момент сдачи Товара перевозчику или организации связи для доставки Получателю. Расходы Поставщика по доставке включаются в стоимость Товара или оплачиваются Покупателем.
   5. 2.5.Право собственности на Товар у Получателя возникает с момента исполнения Поставщиком обязанности по его передаче.
   6. 2.6.Подписанием накладной Получатель подтверждает отсутствие со своей стороны претензий к Поставщику по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением претензий по скрытым недостаткам.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
   1. 3.1.Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и обязуется поставлять Получателю Товар, соответствующий действующим стандартам или техническим условиям изготовителей.
4. ЦЕНА НА ТОВАР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
   1. 4.1.Цена на Товар согласовывается при обработке заявок Покупателя, включает в себя все возможные скидки, а также расходы по доставке Товара, если таковые понесены Поставщиком.
   2. 4.2.Цена на Товар подтверждается Поставщиком в счетах на оплату и включает в себя НДС.
   3. 4.3.Оплата стоимости Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты 100% стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком.
   4. 4.4.Покупатель оплачивает Товар безналичным платежом по реквизитам, указанным Поставщиком. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Допускается оплата наличными денежными средствами в пределах установленных лимитов.

5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

1. 1. 5.1.Претензии могут быть заявлены Покупателем:
      • по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением скрытых недостатков – в момент передачи Товара;
      • по скрытым недостаткам Товара – в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Товара, а по скрытым недостаткам Товара, имеющего заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленного изготовителем.
   2. 5.2.В случае выявления недостачи, несоответствия ассортимента, дефектов. повреждений или иных несоответствий Товара Получателем, он обязан в момент приемки Товара совместно с доставившим его лицом, составить двусторонний акт с указанием на наличие и целостность опечатывающих Товар пломб и приложить фотографии, подтверждающие изложенные в акте обстоятельства. Акт с приложениями направляется Получателем Поставщику немедленно по почте или курьером, а их копии – посредством электронной почты или факсимильной связи, в течение одних суток с момента выявления недостачи, дефектов, повреждений или иных несоответствий Товара.
   3. 5.3.В каждой претензии (акте) должны быть указаны наименование и количество несоответствующего условиям Договора Товара, номер и дата документа, по которому поставлен Товар, суть претензии и ее обоснование, а также конкретные требования Покупателя. К претензии (акту) прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты специализированных организаций или акты, составленные с участием представителя Поставщика или независимой организации.
   4. 5.4.В случае согласия с претензией (актом) Поставщик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней принять бракованную продукцию, обменять или отремонтировать некачественный Товар.

   К с образцом договора оформляются следующие сопутствующие документы:

   • Дополнительное соглашение;
   • Акт приема-передачи транспортного средства;
   • Протокол разногласий;
   • Протокол согласования разногласий.

   Остальные документы из группы Договоры поставки смотрите здесь.

   С этим шаблоном часто используют:

   • Образец договора импорта товаров
   • Образец договора на монтаж кондиционеров
   • Образец договора поставки макулатуры
   • Договор на перегон транспортного средства
   • Договор поставки грунта

   Популярные документы и процедуры:

   • Договор аренды транспортного средства
   • Договор займа
   • Регистрация ИП
   • Расторжение брака
   • Приказ о приеме на работу

   1.1.

   В соответствии с условиями Договора обязуется подобрать и приобрести для автомобиль, указанный п. 1.2 Договора, (далее по тексту — ) в и передать его в г. РФ, а принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.

   1.2.

   Согласование Сторонами характеристик осуществляется в акте согласования, составленном на основании заявки , в которой содержатся следующие сведения:

   — предполагаемая марка и модель ;

   — минимальный год выпуска ;

   — минимальный объём двигателя ;

   — тип коробки передач ;

   — цвет кузова ;

   — максимальный пробег ;

   2.1.

   Договор вступает в силу с и действует до .

   3.

   Договор поставки автозапчастей

   3.1.

   обязуется:

   3.1.1.

   В течение рабочих дней с момента получения рассмотреть заявку и уведомить о результатах рассмотрения . По итогам рассмотрения Стороны подписывают акт согласования характеристик .

   3.1.2.

   Подобрать и приобрести юридически чистый и без аварийной истории, отвечающий требованиям , которые оговорены в акте согласования характеристик , в технически в исправном и годном к эксплуатации состоянии с учетом его нормального износа, при отсутствии несогласованных Сторонами внешних и внутренних повреждений.

   3.1.3.

   Предоставить , свободный от прав и притязаний третьих лиц, не являющийся предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны законодательства как иностранных государств, так и Российской Федерации.

   3.1.4.

   Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

   4.1.

   Автомобиль должен быть передан в соответствии с условиями Договора в срок до г.

   4.2.

   Место передачи : .

   4.3.

   Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.

   5.1.

   Цена Договора включает в себя:

   — стоимость услуг ,

   — цену приобретения в ,

   — расходы на доставку на территорию РФ в г. ,

   — оплату всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для перевозки и выпуска в свободное обращение на территории РФ.

   5.2.

   Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

   6.1.

   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

   6.2.

   Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

   6.3.

   Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

   6.4.

   Ответственность :

   6.4.1.

   В случае передачи с нарушением срока, установленного п. 4.1 Договора, выплачивает пени из расчета процентов от цены Договора за каждый день просрочки, но не более процентов, до момента полного исполнения обязательства.

   В случае задержки платежа по вине Покупателя Поставщик имеет право изменить цены на Товар, указанные в счетах на предоплату. 6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору на время действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

   Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 24 часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает один месяц, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону за дней до расторжения Договора.

   Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности является письменное свидетельство торгово-промышленной палаты по месту нахождения Стороны подвергшейся форс-мажору. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до «»2018 года.
   7.2.

   Инструкция по закупке запчастей по 44-ФЗ

   Покупатель оплачивает Товар безналичным платежом по реквизитам, указанным Поставщиком. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

   Допускается оплата наличными денежными средствами в пределах установленных лимитов. 5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 5.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем:

   • по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением скрытых недостатков – в момент передачи Товара;
   • по скрытым недостаткам Товара – в течение дней с момента передачи Товара, а по скрытым недостаткам Товара, имеющего заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленного изготовителем.

   5.2.

   Сотрудники нашей бухгалтерии постоянно следят за свежими Постановлениями, касающимися правил оформления накладных, счетов-фактур и других сопроводительных документов. В этом разделе мы приводим примеры документов, которые мы оформляем при продаже запасных частей.

   1. Типовая накладная Торг-12 При продаже запасных частей оформляется накладная унифицированной формы Торг-12, которая содержит все необходимые реквизиты нашей компании, полностью отражает реквизиты покупателя. В накладной отражаются связанные с поставкой договора, доверенности и другие сведения.

   По требованию наших экспортных партнеров мы можем указывать в накладной вес каждой единицы товара. Если Ваша организация-покупатель имеет сложные реквизиты с филиалами или отправляет груз по контракту другой фирме, то лучше всего заранее прислать нам письмо с указанием того, какие реквизиты куда заносить.

   1.1.

   В соответствии с Договором обязуется передать , наименование которого указано в п. 1.2 Договора (далее по тексту – ), в собственность , а обязуется принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.

   1.2.

   В товаро-сопроводительном документе и Спецификации (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

   документы, передаваемые вместе с

   1.3.

   гарантирует, что на момент заключения Договора, принадлежит на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении обременения правами третьих лиц отсутствуют.

   1.4.

   Стороны согласовали необходимость затаривания и упаковки обычным для такого способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных Договором. обязан возвратить многооборотную тару и средства пакетирования, в которых осуществлена поставка .

   1.5.

   Гарантийный срок на указан в Спецификации .

   1.6.

   Срок годности указан в Спецификации .

   2.

   3.1.1.

   Передать в порядке и на условиях Договора.

   3.1.2.

   Передать свободным от любых прав третьих лиц. гарантирует, что не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

   3.1.3.

   Передать в таре и упаковке в соответствии с условиями Договора.

   3.1.4.

   Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

   3.1.5.

   Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) , не подлежащего использованию в соответствии с предназначением по вине , в течение календарных дней со дня обращения . В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков и более раз, обязан в течение календарных дней со дня обращения заменить на надлежащего качества.

   3.1.6.

   Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

   3.1.7.

   Своими силами и за свой счет в течение календарных дней со дня обращения заменить со сроком годности, не соответствующим условиям Договора о сроке годности .

   3.2.1.

   Принять по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

   3.2.2.

   Оплатить в порядке и в сроки, установленные Договором.

   3.2.3.

   Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .

   3.2.4.

   В течение календарных дней со дня получения уведомить о несоответствии по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

   3.2.5.

   В случае, если в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного , обязан обеспечить сохранность этого (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные на ответственное хранение, подлежат возмещению .

   3.3.1.

   По своему выбору потребовать оплаты либо отказаться от исполнения Договора, если в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

   3.3.2.

   Приостановить передачу до полной оплаты всего ранее переданного по Договору.

   3.3.3.

   Потребовать от оплаты , в случаях когда без установленных законом или Договором оснований не принимает от или отказывается от его принятия.

   3.4.1.

   Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

   3.4.2.

   Отказаться от исполнения Договора, если отказывается передать .

   3.4.3.

   Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплата за произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.

   3.4.4.

   При передаче ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если не заменит ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :

   – соразмерного уменьшения покупной цены;

   – безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней;

   – возмещения своих расходов на устранение недостатков в течение дней.

   3.4.5.

   В случае существенного нарушения требований к качеству (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

   – отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за денежной суммы;

   – потребовать замены ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.

   3.4.6.

   В случае передачи некомплектного по своему выбору потребовать от :

   – соразмерного уменьшения покупной цены;

   – доукомплектования в течение дней со дня получения указанного требования. Если в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования о доукомплектовании , вправе по своему выбору:

   – потребовать замены некомплектного на в согласованном Сторонами комплекте;

   – отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

   3.4.7.

   В случаях, когда Сторонами согласована необходимость затаривания и (или) упаковки, но в нарушение условий Договора передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от затарить и (или) упаковать либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера , либо вместо предъявления требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к требования, вытекающие из передачи ненадлежащего качества (п. 3.4.5 Договора).

   3.4.8.

   Уведомив , отказаться от принятия , поставка которого просрочена. При этом , поставка которого произведена до получения уведомления, обязан принять и оплатить.

   4.

   4.1.

   Поставка осуществляется путем отгрузки .

   4.2.

   передается в месте нахождения по адресу: .

   4.3.

   доставляется силами . Стоимость доставки оплачивается .

   4.4.

   Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал в порядке, предусмотренном Договором.

   4.5.

   Право собственности на по Договору возникает у со дня получения .

   4.6.

   Поставка осуществляется партиями. Объем и периоды поставки каждой партии определены в Графике поставок (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

   4.7.

   Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия .

   4.8.

   Если досрочно поставил без предварительного согласия , а принял его, то данное количество должно быть засчитано в счет количества, подлежащего поставке в следующем периоде.

   4.9.

   Количество , недопоставленного в одном периоде поставки, подлежит поставке в течение рабочих дней со дня просрочки.

   4.10.

   Ассортимент , недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения обязан восполнить недопоставленное количество в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

   4.11.

   Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

   5.

   5.1.

   Оплата по Договору осуществляется в течение банковских дней со дня получения в соответствии с условиями Договора в сумме () руб. НДС не облагается на основании: .

   5.2.

   Оплата стоимости доставки осуществляется в следующем порядке: и следующим способом: .

   5.3.

   Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

   6.

   Рамочный договор на поставку запасных частей

   6.1.

   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

   7.

   7.1.

   Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.

   7.2.

   Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

   8.

   8.1.

   Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию в .

   8.2.

   Допускается направление Сторонами претензионных писем различными способами: . Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 Договора.

   8.3.

   Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

   8.4.

   Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

   9.

   г. _____________________

   «___» ______________ года

   ООО «Организация №1» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2» в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

   1.1. В соответствии с настоящим договором ООО «Организация №2» обязуется:

   а) поставить оборудование являющееся собственностью ООО «Организация №2», свободное от притязаний третьих лиц;

   б) осуществить по заявкам ООО «Организация №1» ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

   1.2. Количество, цена, сроки и условия поставки определяются настоящим договором, а также подписанными сторонами спецификациями либо выставленными ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетами и счетами-фактурами.

   1.3. Цена и сроки выполнения ремонтных работ согласовываются Сторонами в спецификациях либо выставленных ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетах и счетах-фактурах.

   2.1. При наличии обрудования на складе ООО «Организация №2» отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО «Организация №2» либо с момента согласования заявки ООО «Организация №1» при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

   2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

   Вконтакте

   Facebook

   Twitter

   Google+

   Одноклассники
   
   

   Похожие записи:

   • Минималка с 1 января 2021 года
   • Правила заполнения транспортной накладной 2021 нужна ли печать перевозчика
   • Онлайн калькулятор ип енвд